Снизили неустойку в 12 раз и освободили от платы за коммерческий кредит

28 марта 2023 года 9 Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда города Москвы о существенном снижении неустойки по субподрядному договору, заключенному для исполнения государственного контракта. Благодаря этому АО «РИВЬЕРА» (ответчик) должно выплатить неустойку в 12 раз меньше заявленной. Интересы компании представляли юристы ЮК «Центральный округ». 

Подробнее о деле: Между нашим клиентом АО «РИВЬЕРА» - субподрядчиком и ООО «АЛЬЯНС ГРУПП», который выступает подрядчиком был заключен договор о выполнении строительно-монтажных работ. Однако подрядчик значительно затягивал сроки предоставления земельного участка для выполнения работ. Он несвоевременно оформлял документы о приемке, а позже и вовсе потерял переписку с нашим клиентом. В результате ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» обратилось в суд с требованием к АО «РИВЬЕРА» о выплате 29 млн. руб. неустойки и платы за пользование коммерческим кредитом, которую подрядчик начислил за время использования аванса субподрядчиком. 

В ходе судебного разбирательства удалось доказать выполнение и приемку работ на сумму 5,9 млн.руб (несмотря на отсутствие подписанного акта выполненных работ), а также существенное нарушение своих обязательств истцом (подрядчиком) и действие моратория в один из периодов просрочки. Это позволило уменьшить неустойку с 29,5 млн.руб. до 2,5 млн. руб, в том числе ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» снизило свои требования в процессе до 13 млн.руб в связи с действием моратория, а суд снизил ее еще в 5 раз с учетом обстоятельств дела. 

Также было доказано отсутствие нарушений в использовании авансов, что подтвердилось перепиской между нашим клиентом и ООО «АЛЬЯНС ГРУПП», которую последнее почему-то сразу не нашло. Это послужило для суда основанием к отказу во взыскании коммерческого кредита. 

По общему правилу разумно установленная неустойка снижается в отношениях между коммерческими организациями редко и незначительно, однако снижение ее в разы – не является обычной судебной практикой, отмечают юристы ЮК «Центральный округ». Приняв во внимание представленные по делу доказательства, среди которых переписка, акты выполненных работ, протоколы совещаний с госзаказчиком и т.п., а также наши пояснения, суд отказал во взыскании платы за коммерческий кредит и взыскал неустойку в 12 раз меньше заявленной.